ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ГК РФ

 

Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика

 

ГК рф

     1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

     непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,

оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки)

вещи;

     возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний

о способе исполнения работы;

     иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности

или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее

завершения в срок.

     2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении

работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих

требований ссылаться на указанные обстоятельства.

     3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение

со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи,

в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование,

техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь,

не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых

мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться

от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением

убытков.

 

 См. комментарий к статье 716 настоящего Кодекса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

К содержанию:  Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья)

 

 Смотрите также:

 

 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ...

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный). … ГК 1964 - Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.

 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. Данная структура Кодекса...

Согласно ст. 8 ГК, "всякий француз пользуется гражданским правом".

История государства и права

 

Гражданский Кодекс Российской Федерации для предпринимателей....

АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 5 марта 1992 года Вводный закон - Федеральный закон от 21...

 

 Гражданское право...

В отличие от уголовного законодательства модернизация гражданского права была поначалу формальной и находилась в значительном отрыве от реальных...

Всеобщая история государства

 

Гражданское процессуальное право в системе отечественного права....

Гражданское процессуальное право как элемент системы российского права соотносится с каждым из указанных звеньев, но взаимодействует с ними по-разному.

 

Гражданские права и обязанности. События, подобно действиям, также...

Гражданские права и обязанности, согласно ст. 8 ГК РФ, возникают вследствие следующих действий: а) из договоров и иных сделок.

 

Источники гражданского права – гражданское законодательство, а также...

Гражданское право – ведущая отрасль частного права, предметом регулирования которой … Диспозитивность в гражданском праве – основополагающий принцип гражданского права...

 

Гражданское право Российской империи. Нормы гражданского права....

Нормы гражданского права содержались в основном в Своде законов гражданских (ч. I. т. Х Свода законов Российской империи).

 

Римское гражданское право. Общие начала правового положения лиц...

Римское гражданское право (jus civile) не заключало общего понятия «лица» (persona) безотносительно к качеству его правового положения, формируемого в том числе и публичным...

Римское право

 

Последние добавления:

 

Гражданское право    Местное самоуправление в РФ

 

О принципах организации местного самоуправления в в РФ

 

Закон о местном самоуправлении в РФ

 

Права на землю   "О природоресурсных платежах"     Комментарий к Водному кодексу  

 

 Земля и право     Земельный кодекс     Комментарий к Лесному кодексу